| Дата размещения | Номер дела | Судья | Предмет иска/заявления |
Стороны |
Результат |
||
| Истец | Ответчик | 3-и лица | |||||
| А59-3391/2024 | АС СО
Аникина Н.А. 206 |
о взыскании неустойки за просрочку исполнения обязательств по контракту №42/2023 от 17.01.2023 в размере 297 216 рублей, судебных расходов по уплате государственной пошлины | ГБУЗ Сахалинской области «Южно-Сахалинская детская городская поликлиника» | ООО «Девелопмент-Групп» | Ассоциация «Сахалинстрой»
|
Решением АС СО от 17.02.2025 исковые требования удовлетворены частично, с ответчика в пользу истца взыскано неустойка в размере 148 608 рублей и судебные расходы в размере 4 472 рубля. | |
| А59-101/2025 | Ас СО
Портнова О.А. |
О взыскании денежных средств в порядке субсидиарной ответственности в размере 1146350,37 | МКУ Служба единого заказчика городского округа Большой Камень | Ассоциация «Сахалинстрой» | |||
| А59-4255/2024 | АС СО
Горбачева Т.С. |
о взыскании стоимости выполненных работ по муниципальному
контракту № 08613000070230000840001 от 06.07.2023 в размере 164 688 606, 95 рублей |
ООО «Тенза» | МКУ УКС «МО Макаровский городской округ» | Ассоциация «Сахалинстрой»
|
||
| А59-4646/2024 | АС СО
Есин Р.В. |
О взыскании денежных средств в порядке субсидиарной ответственности | МКУ УКС ГО «город Южно-Сахалинск» | Ассоциация «Сахалинстрой»
|
ООО «Строительное дело» | Решением АС СО от 20.02.2025 г. исковые требования удовлетворены. С Ассоциации в пользу истца взыскана неустойка и штраф в размере 1 579 078,29 руб., а также судебные расходы в размере 28 791 рубль. | |
| А59-3192/2024 | АС СО Мисилевич П.Б. | О взыскании денежных средств в порядке субсидиарной ответственности | МКУ УКС ГО «город Южно-Сахалинск» | Ассоциация «Сахалинстрой»
|
ООО «Строительное дело» | Решением АС СО от 02.12.2024 исковые требования удовлетворены в полном объеме 5 026 573, 17 рублей аванса, 48 133 госпошлина | |
| А59-668/2024 | АС СО Горбачева Т.С. | О взыскании денежных средств в порядке субсидиарной ответственности 393 706, 61 рублей | МКУ УКС ГО «город Южно-Сахалинск» | Ассоциация «Сахалинстрой»
|
Решением АС СО от 26.11.2024 исковые требования удовлетворены частично, взыскана неустойка в сумме 97 075
рублей 52 копейки, 3158, 83р. Постановлением Пятого арбитражного апелляционного суда от 13.02.2025г. решение АС СО оставлено без изменения.
|
||
| А59-1191/2023 | АС СО Аникина
Н. А.
|
О возложении обязанности устранить недостатки в рамках гарантийных обязательств | МКУ УКС ГО «город Южно-Сахалинск» | ООО «ОСТОВ» | Ассоциация «Сахалинстрой»
МАДОУ «Лукоморье» |
||
| А59-1309/2024 | АС СО Портнова О.А. | О взыскании денежных средств | МКУ УКС «МО Макаровский городской округ» | ООО «АРМСАХСТРОЙ»
Ассоциация «Сахалинстрой» |
|||
| А59-7328/2022 | АС СО
Пономарева Г.Х. |
о взыскании задолженности в размере 8 555 366 руб. 54 коп., 9 351 015 руб. 73 коп. пени с последующим начислением по день фактического исполнения обязательства | ООО «ССК-Гарант» | ООО «ЛОДДЕС» | ГКУЗ
«Автохозяйство Минздрав СО |
||
| А59-56/2021 |
АС СО Аникина Н.А. в порядке взаимозаменяемости Пономарева Г.Х. |
о взыскании неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими денежными средствами, возложении обязанности устранить выявленные дефекты и недостатки | Комитет по управлению муниципальной собственностью муниципального образования «Томаринский городской округ» | ООО «ВИЗИТ» | |||
| А59-3192/2024 | АС СО Мисилевич П.Б. | О взыскании денежных средств в порядке субсидиарной ответственности | МКУ УКС ГО «город Южно-Сахалинск»
|
Ассоциация «Сахалинстрой» |
|
01.07.2024
11-30 отзыв |
|
| А59-668/2024 | АС СО Горбачева Т.С. | О взыскании денежных средств в порядке субсидиарной ответственности | МКУ УКС ГО «город Южно-Сахалинск» | Ассоциация «Сахалинстрой»
|
|||
| А59-1191/2023 | АС СО Аникина
Н. А.
|
О возложении обязанности устранить недостатки в рамках гарантийных обязательств | МКУ УКС ГО «город Южно-Сахалинск» | ООО «ОСТОВ» | Ассоциация «Сахалинстрой»
МАДОУ «Лукоморье» |
||
| А59-196/2024 | АС СО Портнова О.А. | О взыскании денежных средств | МКУ УКС «МО Макаровский городской округ» | ООО «АРМСАХСТРОЙ»
Ассоциация «Сахалинстрой» |
с/з 25.04.2024
10-30 111б |
||
| А73-17100/2023 | АС ХК
Малашкин Д.Л. |
Взыскание денежных средств за просрочку исполнения контракта | ООО «Стройкомплект» | «МОСТ» | Решением суда в удовлетворении требований отказано. | ||
| А59-2695/2022 | АС СО
Веретенников И.Н. |
о взыскании стоимости работ по устранению недостатков по договору от 27.04.2018 № 01-СМР/2018 МКД 9 по ул. Дзержинского г. Александровск-Сахалинска в размере 294 051 рубля | НО Фонд капитального ремонта МКД Сахалинской области | ООО «Контроль-ДВ» | Ассоциация «Сахалинстрой» | Решением суда требования истца удовлетврены. | |
| А59-6965/2023 | АС СО Кучкина С.В. | О взыскании денежных средств в порядке субсидиарной ответственности 294 051 рублей | НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Сахалинской области» | Ассоциация «Сахалинстрой» | В производстве | ||
| А59-1263/2023 | АС СО
Дремова Ю.А. |
О взыскании неосновательного обогащения в размере 640762,3 | ООО «Армен» | Администрация МО ГО «Смирныховский» | Исковые требования удовлетворены частично. Решение суда вступило в законную силу. | ||
| А59-1264/2023 | АС СО
Дремова Ю.А. |
О взыскании неосновательного обогащения в размере 640762,3 | ООО «Армен» | Администрация МО ГО «Смирныховский» | В производстве. | ||
| А59-1265/2023 | АС СО
Веретенников И.Н. |
О взыскании неосновательного обогащения в размере 640762,3 | ООО «Армен» | Администрация МО ГО «Смирныховский» | В производстве. | ||
| А59-1266/2023 | АС СО
Веретенников И.Н. |
О взыскании неосновательного обогащения в размере 640762,3 | ООО «Армен» | Администрация МО ГО «Смирныховский» | В производстве. | ||
| А59-4451/2023 | АС СО
Портнова О.А. |
О взыскании компенсации за
нарушение исключительного права. |
ИП Лаврентьев А.В. | ООО «Сах.Ком» |
Ассоциация «Сахалинстрой» |
Решением суда исковые требования удовлетворены частично. Решение суда в законную силу не вступило. |
|
| А51-9946/2022 | Власенко Т.В. | О взыскании денежных средств | ИП Галюк пи
|
Ооо ск Гранит | Решением суда исковые требования удовлетворены частично. Решение суда вступило в законную силу. | ||
| А59-7328/2022 | АС СО
Пономарева Г.Х. |
о взыскании задолженности в размере 8 555 366 руб. 54 коп., 9 351 015 руб. 73 коп. пени с последующим начислением по день фактического исполнения обязательства | ООО «ССК-Гарант» | ООО «ЛОДДЕС» | ГКУЗ
«Автохозяйство Минздрав СО |
В производстве. | |
| А59-3397/2023 | АС СО Веретенников И.Н. | О взыскании неустойки, штрафа по м/к от 18.04.2022 «МБОУ СОШ №1 г. Охи им. А.Е.
Буюклы Кап. ремонт помещений, монтаж фасада здания» |
МКУ УКС г.о. Охинский | ООО «Золотой век» | Решением АС СО от 12.10.2023 в удовлетворении исковых требований отказано в полном объеме. | ||
| А59-56/2021 |
АС СО Аникина Н.А. в порядке взаимозаменяемости Пономарева Г.Х. |
о взыскании неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими денежными средствами, возложении обязанности устранить выявленные дефекты и недостатки | Комитет по управлению муниципальной собственностью муниципального образования «Томаринский городской округ» | ООО «ВИЗИТ» | 01.11.2023
Производство приостановлено в связи с назначением экспертизы |
||
| А59-1263/2023 | АС СО
Дремова Ю.А. |
О взыскании неосновательного обогащения в размере 640762,3 | ООО «Армен» | Администрация МО ГО «Смирныховский» |
|
|
|
| А59-1264/2023 | АС СО
Дремова Ю.А. |
О взыскании неосновательного обогащения в размере 640762,3 | ООО «Армен» | Администрация МО ГО «Смирныховский» |
|
|
|
| А59-1265/2023 | АС СО
Веретенников И.Н. |
О взыскании неосновательного обогащения в размере 640762,3 | ООО «Армен» | Администрация МО ГО «Смирныховский» |
|
|
|
| А59-1266/2023 | АС СО
Веретенников И.Н. |
О взыскании неосновательного обогащения в размере 640762,3 | ООО «Армен» | Администрация МО ГО «Смирныховский» |
|
|
|
| А59-1192/2023 | АС СО
Веретенников И.Н. |
О взыскании денежных средств в порядке субсидиарной ответственности | МКУ ГО «Город Южно-Сахалинск» «УКС» | Ассоциация «Сахалинстрой» |
|
Решением АС СО в удовлетворении требований отказано. |
|
| А59-5279/2022 | АС СО
Александровская Е.М. |
О признании недействительным решения УФАС по Сахалинской области от 07.07.2022 по делу № 065/06/106-394/2022 | Администрация г. Южно-Сахалинска в лице Департамента централизованных закупок | УФАС по Сахалинской области | ООО «АРМИНЭ» | ||
| А59-5966/2020 | АС СО
Кублицкая Н.В. |
О включении в реестр требований кредиторов | ООО «Стройкомплект» | ООО «Мост» | |||
| А59-56/2021 |
АС СО Аникина Н.А. в порядке взаимозаменяемости Пономарева Г.Х. |
о взыскании неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими денежными средствами, возложении обязанности устранить выявленные дефекты и недостатки | Комитет по управлению муниципальной собственностью муниципального образования «Томаринский городской округ» | ООО «ВИЗИТ» | 01.11.2023
Производство приостановлено в связи с назначением экспертизы |
||
| А59-2294/2021 | АС СО
Бадмаева Е.М. |
О признании несостоятельным (банкротом) | ООО «МОСТ»
(член Ассоциации) |
ООО «Сахалинэнергосервис» | ООО «СК Сахалин»,
Беспамятных А.А., Киридон Р.В. Полещук Н.Н. Шелюто Е.В. Голда А.Н |
Определением от 13.09.2021 года общество с ограниченной ответственностью «Сахалинэнергосервис» признано несостоятельным-банкротом -введено конкурсное производство | |
| А73-13863/2021 | АС Хабаровского края
Збарацкая Л.А. |
О взыскании неустойки в размере 1 573 084 руб. 95 коп.
Встречный иск о взыскании неустойки |
ООО «МОСТ» | ООО «Стройкомплект» | Решением суда требования удовлетворены частично.
Решение суда вступило в законную силу с учетом изменения суммы взыскания апелляционной инстанцией. |
||
| А59-1137/2022 | Портнова О.А. | О возложении обязанности устранить недостатки работ, выполненных по муниципальному контракту № 032-113-19 от 05.08.2019 года на объекте «Капитальный ремонт МАОУ № 44 «Незабудка» | МКУ УКС «Город Южно-Сахалинск» «Управление капитального строительства» | ООО «Стройпрогресс» | Решением АС СО от 26.12.2022 исковые требования удовлетворены частично. Решение суда вступило в законную силу | ||
| А59-1420/2022 | Горбачева Т.С. | О взыскании убытков в сумме 2 922 487,92 рублей | УКС г.Южно-Сахалинска | Ассоциация Региональное отраслевое объединение работодателей «Сахалинское саморегулируемое объединение строителей» | Решением АС СО от 06.12.2022 требования удовлетворены. | ||
| № А59-4268/2022 | Есин Р.В. | О признании незаконным постановления от 22.07.2022 № 22-95/2022 по делу об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 7.3 КоАП РФ | ООО СК «Гранит» | Дальневосточное межрегионально управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования | Исковое заявление оставлено без рассмотрения | ||
| № А51-14606/2022 | Нестеренко Л.П., | об оспаривании постановления по делу об административном правонарушении от 22.07.2022 № 22-95/2022 | ООО СК «Гранит» | Дальневосточное межрегионально управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования | |||
| А59-2117/2022 | Зуев М.В. | О взыскании штрафа по муниципальному контракту от 08.10.2018 № 032-106-18 и возложении обязанности по выполнению работ в рамках гарантийных обязательств, о взыскании судебной неустойки, | МКУ «Город Южно-Сахалинск» УКС | ООО «Строительное дело» | Решением суда исковые требования удовлетворены частично. Решение суда вступило в законную силу. | ||
| № А59-3987/2022 | Мисилевич П.Б. | Об обязании безвозмездно устранить выявленные дефекты и недостатки в соответствии с условиями муниципального контракта №0361300027519000201 от 24.09.2019, | МКУ»Центр обеспечения функционирования муниципальных учреждений социальной сферы Анивского городского округа» | ООО «Строительное дело» | Производство по делу приостановлено в связи с назначением экспертизы. | ||
| А59-5212/2022 | Боярская О.Н | О взыскании в порядке регресса денежных средств в размере 15 210 000 рублей | администрация муниципального образования «Холмский городской округ» | Ассоциация «Сахалинстрой» | Решением АС СО от 23.01.2023 в удовлетврении исковых требований отказано. | ||
| А59-5096/2022 | Логинова Е.С. | О взыскании в порядке регресса денежных средств в размере 287 495 рублей, а также убытков в размере 20 000 рублей, | Администрации муниципального образования «Холмский городской округ» | Ассоциация «Сахалинстрой | Решением АС СО от 11.07.2023
Иск оставлен без удовлетворения |
||
| А59-7165/2021 | Мисилевич П.Б. | О взыскании суммы неосновательного обогащения в размере 500 000 рублей, процентов за пользование чужими денежными средствами | ООО «Импульс» | ООО «Евразия ДС» | Рещением АС СО исковые требования удовлетворены частично | ||
| А59-7147/2019 | Учанин Ю.С. | Дело о банкротстве Ким Натальи Юрьевны
требования кредиторов должника включены требования ООО «Миллениум Групп» в размере 2 048 086 рублей 51 копейка основного долга |
ООО «Миллениум Групп» | Ким Н.Ю. | |||
| А59-7149/2019 | Кублицкая Н.В. | Дело о банкротстве ООО «Надежда» | ООО «Миллениум Групп» | ООО «Надежда» | |||